联系电话:

您当前的位置: > 主页 > 民事 > 合同乐天使fun88下载 > 建设工程 >

建筑工程施工合同的内容具有什么内容

2020-01-18 09:10 北京乐天使fun88下载 浏览:298

  一、建筑工程施工合同的内容

  1、当事人条款合同应明确

  当事人条款合同应明确发包人与承包人的名称、法定代表人、工商登记号、住所及联系方式等基本情况,承包人应具备与合同工程相对应的施工企业资质等级。

  2、工程名称和范围(标的物条款)

  该条款主要用于明确合同所指向的建设工程的内容和范围。项目名称、施工现场的位置、施工界区等都应在合同中予以明确。

  3、施工准备条款

  该部分条款主要对在工程施工前应完成的工作进行约定,主要包括施工现场具备施工条件,土地平整、道路通畅及水电设施应予完成;具备必要的施工合法性文件,其中最重要的文件即为施工许可证,依建筑法规定,未取得施工许可证的工程不能开工,当然还包括其他如临时用地、爆破作业等其他许可文件;施工场地地质和地下管线资料及工程设计图纸的交付,发包人并应对其提供的资料和图纸的真实性和合法性负责。

  4、施工组织设计和工期承包人应提交施工组织设计和工程进度计划

  经发包人指定的监理工程师或发包人驻场代表确认后,承包人应按进度计划组织施工,并接受监理工程师或发包人驻场代表的检查与监督。合同应明确工程开工与竣工日期,并对工期延误及相关责任问题进行约定。

  5、工程质量和检验条款承包人应对工程应达到的质量标准作出承诺

  按国家标准,建设工程质量检验按分项、分部、单位工程的质量评定均分为“合格”与“优良”两个等级,合同应约定工程质量需符合何种标准,以及当双方对工程质量发生争议时的鉴定机构及其程序。  在工程施工过程中,甲方委派的监理工程师或驻场代表有权随时对工程质量进行监督检查,如发现问题则承包人应予拆除和重新施工,使之达到约定标准。对隐蔽工程和中间工程的验收程序及双方责任,合同也应作出约定。

  6、价款及其支付在建设工程合同实务中,价款问题产生的乐天使fun88下载最为常见

  建设工程尤其是大型工程的造价金额通常较大,合同履行期相对较长,其中可变因素较多,因此在客观上也确实存在价款难以确定或其确定过程较复杂的情况。建设部2001年颁布的《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定了三种建设工程施工合同价款的方式:固定价,即合同总价或单价在合同约定的风险范围内不可调整;可调价,即合同约定工程价格在实施期间随价格变化而调整;工程成本加酬金确定的价格。当事人可在合同中约定其中一种计价方式。  在工程款的支付方面,通常工程款可分为三部分:预付款、进度款和结算款。预付款是指开工前由发包人向承包人支付的款项,款项用于承包人开工前期的准备工作,该部分款项应于开工后从发包人应付工程款中扣除。进度款则指发包人按合同约定的工程进度逐笔支付的款项。由于建设工程施工合同的承揽合同性质,势不能要求承包人承担垫付工程款的义务,因此根据工程进度支付工程进度款是建设工程施工合同的重要特点。结算款是指工程竣工后,双方对工程总价进行结算所确认的工程款,对发包人已付工程款与结算款的差额部分,发包人应予支付。

  7、材料及设备供应建设工程

  材料及设备供应建设工程涉及到大量的材料与设备,因此合同应就材料与设备供应主体、供应范围、供应日期、验收程序及标准、保管责任等问题进行约定。材料和设备既可由发包人提供,也可由承包人提供,提供方应对材料与设备的合格性承担责任,另一方有权对其进行检验并提出质量异议。

  8、竣工验收与结算条款竣工验收与结算条款应对验收和决算的程序进行明确约定

  在预计竣工日期之前的合理期限内,承包人应通知发包人准备验收,并提供相关验收资料,发包人应及时组织有关各方包括勘察设计单位、监理单位等与承包人共同进行竣工验收,并对存在的质量问题提出修改意见,验收合格或经修改后合格的,承包人应提交竣工验收报告。发包人不组织验收的,应承担对其不利的法律后果。

  二、注意事项

  目前国内建筑市场的恶性竞争导致施工企业工程利润长期在低水平运行,且发包人拖欠工程款的情况相当严重,而施工企业由于项目现场管理不到位、签证资料不完善导致工期延误或者出现工程质量问题而引发业主提出高额索赔、最终导致施工单位倒赔钱的案例屡见不鲜。在新的施工任务不断承接的同时,施工企业作为承包人能否进一步加强施工合同管理,有效规避合同履行的法律风险,已成为当务之急。

  (一)审查发包人与承包人履约情况

  1、对发包方主要应了解两方面内容:

  ①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。

  ②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

  2、对承包方主要了解的内容有:

  ①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况

  承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。

  (二)履约管理之工期

  a、工期和施工进度

  1、实际开工日期的认定

  ①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;

  ②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;

  ③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。

  2、竣工日期的认定

  《最高人民法院关于审理建设工程施工合同乐天使fun88下载案件适用法律问题的解释》第十四条规[2]定认定方法:

  ①双方确认的日期为竣工日期;

  ②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);

  ③承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

  ④未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  b、几种影响工期的因素

  1、施工许可证:

  ①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;

  ②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。

  2、拖欠工程款

  拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。

  3、设计变更

  ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  4、图纸延误

  ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  5、增加工程量

  ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  6、质量鉴定

  《最高人民法院关于审理建设工程施工合同乐天使fun88下载案件适用法律问题的解释》第十五条 建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

  ①鉴定合格,顺延工期;

  ②鉴定不合格,视情况而定。

  7、建设单位的其他原因

  如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。

  ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

  9、发生不可抗力事件

  无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

  综上所述我们可以清楚知道,建设工程的施工合同内容包括了工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间等双方相互协作的条款。如果您还有其他不清楚的地方需要找,请咨询的专业律师,他们会为您解答。

  律师推荐: 浙江律师 深圳律师 江苏律师

推荐阅读

  • 09-16

    2021
    如何处理建设工程合同乐天使fun88下载?

    当事人可以通过和解、仲裁、诉讼等方式处理问题。如何处理建设工程合同乐天使fun88下载,与当事人取得法律效力等诸多因素有关。建设工程合同乐天使fun88下载如何处理? 如何处理建设工程合同乐天使fun88下载? 当事人可以通过和解或者调解解决合同乐天使fun88下载。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不...

  • 09-14

    2021
    建筑工程合同的计算方法是什么?

    建筑工程施工开始前都是要签订合同的,在依法签订合同前,如有合法理由尚未签订的,可以签订施工协议,以保证以后工程如期开工。建筑工程合同的计算方法是什么?建筑工程合同是如何计算的?建筑工程合同是怎样计算的? 一、什么算建筑合同? 建筑工程合同包...

  • 09-11

    2019
    勘测设计合同是承揽合同吗

    勘测设计合同在建筑工程方面非常的常见,它也是建筑物的基础,对于日后建筑物的安全等承担着非常重要的作用。很多人对于勘测设计合同的性质好奇,也想要知道勘测设计合同是否属于承揽合同。小编做了有关介绍,你可以看一看。 一、勘测设计合同是承揽合同吗...

  • 09-11

    2019
    工期顺延的情形有哪些,工期顺延申请报告怎样写

    在建设施工中,并不是所有的工程都能够如期顺利完成,当因为一些自然原因,不可抗力的原因导致工期耽误,此时是否可以要求工期顺延是发包方和承包方应该有所了解的。那么,工期顺延的情形有哪些,工期顺延申请报告怎样写?下面,就让小编来告诉你吧! 【网友咨...

  • 09-11

    2019
    法律规定的施工合同形式有几种

    在现实生活中工程建设是非常多的,而工程建设一般是通过承包的方式进行的,进行工程建设时,一般要签订合同,而合同的形式是比较多的,那么法律规定的建筑合同形式有多少种?下面由小编为读者进行相关知识的解答。 法律规定的施工合同形式有几种 法律规定的施...

  • 09-11

    2019
    转包和挂靠的法律风险

    我国建筑工程的建设一般是通过招标与投标的方式进行施工的,我国法律规定,建筑工程的施工是不能进行转包和挂靠行为的,禁止转包与挂靠就是防止没有资质的企业进行施工保证工程的质量,那么转包和挂靠的法律风险是怎样的?下面由小编为读者进行解答。 一、工...

  • 09-11

    2019
    怎么写合作建房合同

    怎么写合作建房合同 甲方:________________ 地址:________________ 电话:______传真:_____ 授权代表:____职务:_____ 乙方:________________ 地址:_______________ 电话:______传真:_____ 授权代表:____职务:_____ 第一条前言 根据《中华人民共和...

  • 09-11

    2019
    承揽合同履行期间造成第三方的损伤应该谁负责

    建设工程中的工程款乐天使fun88下载系长期困扰建设工程承包方的疑难问题,也是司法实践中常见的棘手乐天使fun88下载。 :承揽合同履行期间造成第三方的损伤谁负责 我在玉溪有一辆挖机,在为当地一家绿化公司挖土方的过程中,不小心将埋在地下的路灯电线挖断,于是,路灯对...

  • 09-24

    2020
    爆破施工合同要如何写

    甲方:公司 乙方:工程有限公司 甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议: 一、工程地点:深圳市梅林原深华石场内 二、工程量:约8 爆破施工合同 甲方:公司 乙方:工程有限公司 甲方将基建工地水池石方爆破任务委...

  • 09-23

    2020
    苏州的住宅装饰工程合同的格式是怎样的

    一、工程概况1、工程地点_________。2、工程内容及做法:详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。3、承包方式:双方商定采取下列_________种方式。(1)包工包料;(2)包工、包部分材料;(3)包工不包料。4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_____...

  • 09-22

    2020
    建设工程委托招标代理合同范本

    委托方(甲方):_____________________________________ 代理方(乙方):_____________________________________ 一、建设工程基本情况 1.工程名称:________________________________________ 2.招标范围:________________________________________ 3.建设地...

  • 09-21

    2020
    建筑物清洗保洁合同的格式是怎样的

    合同编号:_____________ 签订时间:______年_____月_____日 签订地点:______________________ 发包方(甲方):________________ 承包方(乙方):________________ 受甲方委托,乙方承包_________清洗保洁项目。根据《中华人民共和国合同法》,为明确双方权利...

  • 09-20

    2020
    上海市建筑物清洗保洁合同怎么写

    签订地点:______________________ 发包方(甲方):________________ 承包方(乙方):________________ 受甲方委托,乙方承包_________清洗保洁项目。根据《中华人民共和国合同法》,为明确双方权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。 第一条 项目概况 1....

  • 09-19

    2020
    建设工程委托监理合同范本

    中华人民共和国建设部制定 国家工商行政管理局 二○○○年二月 第一部分建设工程委托监理合同 委托人________________________与监理人______________________ 建设工程委托监理合同(示范文本) 中华人民共和国建设部制定 国家工商行政管理局 二○○○年二月...

  • 09-16

    2020
    必威体育官方首页_betway下载_必威英超体育

    委托方(甲方):___________________ 姓名:_____________________________ 身份证号码:_______________________ 住所地址:_________________________ 邮政编码:_________________________ 联系电话:_________________________ 被委托方(乙方):_________...

  • 09-15

    2020
    装饰工程合同书范本是怎样的

    委任单位: 施工单位: 就装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程项目内容: 四、工程期限:本工程自年月日至年月日完工。 五、工程造价为人民币: 六、付款方式: 1、合同签订后甲方材料到...

免责申明:

1、文章部分文字与图片来源于网络,如有问题请联系我们。

2、因编辑需要,文字和图片之间亦无必然联系,仅供参考。涉及转载的所有文章、图片、音频视频文件等资料,版权归版权所有人所有。

3.了解更多详情请点击咨询按钮进行在线咨询。